Покрофф
Меню
Главная страница / Закупки /

Извещение о проведении запроса предложений №8/09/08/2012

Извещение о проведении запроса предложений №8/09/08/2012
9 авг. 2012 17:45Просмотров 8240


1.Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1. Автономное учреждение Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации  «Известия Мордовии», 430005 г. Саранск, ул. Советская, дом. 22 (далее – Организатор) Извещением №8/09/08/2012, опубликованным на официальном сайте Организатора (www.izvmor.ru), приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к участию в Запросе предложений № 5/09/08/2012 (далее - Запрос предложений) на выполнение работ по  изготовлению и монтажу флагштоков.  

1.1.2. Запрос предложений не является конкурсом (торгами), и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Организатор может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей предложений.

1.1.3. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1. Извещение вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей документацией,  являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.1.4. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.1.5. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.1.6. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.1.7. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.1.8. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Положением о закупке и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Обжалование

1.2.1.      Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.2.2.      Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Прочие положения

1.3.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.3.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

 1.3.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.3.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

 

2.         Предмет закупки 

2.1.1       Предметом закупки является  выполнение работ по  изготовлению и монтажу флагштоков. 

2.1.2.      Требования к закупаемым работам, указаны в Приложении № 1 к настоящей документации.

2.1.3.      Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами основных форм документов, приведенными в  пунктах 4.2.-4.5. настоящего Запроса. 

2.1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в следующем порядке: 50% аванс, в течение 5 банковских дней со дня выставления счета, 50 % по факту выполнения работ, не позднее 10 (десяти) дней после подписания акта выполненных работ.

2.1.5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - набережная водоема, прилегающая к  стадиону «Старт».

2.1.6. Сроки выполнения работ: изготовление - с момента заключения договора; монтаж – до 22 августа 2012 г.

2.1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 1 390 000 (один миллион триста девяносто тысяч) рублей.

2.1.8. Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой, расходы на монтаж, иные связанные с выполнением работ расходы, налоги, другие обязательные платежи, расходы на  техническое обслуживание.

2.1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

2.1.10. Срок предоставления гарантии качества работ: с момента монтажа флагштоков и до 22 августа 2013 г.

2.1.11. Объем предоставления гарантии качества работ: на весь объем выполненных работ.

2.1.12. Расходы на техническое обслуживание товара: Исполнитель в течение гарантийного срока производит техническое обслуживание флагштоков, устраняет их дефекты, а также производит замену поврежденных материалов в случае их частичной или полной порчи – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения дефектов.

2.1.13. Расходы на эксплуатацию товара: нет.

2.1.14. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора - нет;

2.1.15. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения – объем работ может быть изменен в процессе исполнения договора в пределах 50 % от первоначального объема работ с соразмерным изменением цены договора.

 

3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 

 

3.1.    Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

3.1.1.2. Предоставление Закупочной документации Участникам запроса предложений

3.1.1.3. Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; разъяснение    Организатором запроса предложений Закупочной документации, если необходимо

3.1.1.4.   Подача Предложений и их прием

3.1.1.5.   Вскрытие конвертов с Предложениями

3.1.1.6.   Оценка Предложений и проведение переговоров

3.1.1.7.   Определение Победителя запроса предложений.

3.1.1.8. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

3.1.1.9. Подписание Договора

 

3.2.         Публикация Извещения о проведении запроса предложений

3.2.1.      Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Документации.

3.2.2.      Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

 

3.3.         Предоставление Закупочной документации

3.3.1.      Участники запроса предложений получают электронную копию Закупочной документации на сайте Организатора и в бумажном виде по письменным запросам, как это указано  в извещении о проведении запроса предложений.

3.3.2.      Плата за предоставление Закупочной документации не взимается.

3.3.3.      Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Извещения  о проведении запроса предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в пункте 3.3.1.

 

3.4.         Подготовка Предложений

3.4.1.  Общие требования к Предложению:

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

3.4.1.1.     Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение № 2);

3.4.1.2.     Ценовое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложения № 3);

3.4.1.3.     Анкету Участника (Приложение № 4);

3.4.1.4.     Техническое предложение (Приложение № 5);

3.4.1.5. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5.2.).

3.4.1.6. Участник имеет право подать только одно ценовое предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

3.4.1.7. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

3.4.1.8. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

3.4.1.9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

3.4.1.10. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Участник закупки вправе изменить ранее поданное предложение только в случае, если Организатор вносит изменения в извещение или документацию о проведении запроса предложений. Иные случаи изменения  предложения не предусматриваются. Изменение предложения после истечения срока его подачи, установленного документацией, не допускается.

3.4.1.11. Входящие в состав предложения участника запроса предложения документы возврату не подлежат.

3.4.1.12. Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены в Автономное учреждение Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации  «Известия Мордовии» с 09 августа 2012 года и  не позднее  17 часов 00 минут (время Московское)  17 августа 2012 г.  

Предложения рассматриваются 18 августа 2012 г по месту нахождения Организатора:  430005 г. Саранск, ул. Советская, дом. 22.

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Заказчика:  430005 г. Саранск, ул. Советская, дом. 22

В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения участника.

Претенденты запечатывают в конверт  оригинал Предложения, на котором указывают следующую информацию:

 

___________________________________

___________________________________

[наименование, адрес Организатора]

 

 

 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__»_______2012 г.

 

На участие в: __________________________________________________________________________

[Наименование закупочной процедуры и предмета закупки как звучит в Уведомлении]

Компания [наименование]

Указать ФИО, телефон и e-mail контактного лица, ответственного за подготовку коммерческого предложения

Предложение поступило:  дата  «___» _______ 2012   г.

Время ____ час. _____ мин.

(заполняется Организатором)

 

3.4.2. Требования к языку Предложения

3.4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

3.4.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на  русский язык.

3.4.3. Разъяснение Документации по запросу предложений

3.4.3.1. Любой претендент, начиная с 09.08.2012 г. вправе направить Организатору запрос разъяснений положений документации о проведении запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок (до 14.08.2012 г.). Организатор в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика (www.izvmor.ru).

3.4.4. Продление срока окончания приема Предложений

3.4.4.1. В любое время до истечения срока представления предложений Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении запроса предложений.

3.4.4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации проведении запроса предложений такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте Организатора (www.izvmor.ru).

3.4.4.3.  В случае, если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок, срок подачи
заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных в документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

3.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1. Требования к Участникам

 -         непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-   неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.  № 94-Ф3 "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд";

- отсутствие нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с Автономным учреждением Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации  «Известия Мордовии».

 3.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям 

 Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-  гарантийное письмо, подтверждающие соответствие участника требованиям, указанным в п. 3.5.1. Закупочной документации, о том, что:

- организация  не находится в процессе ликвидации или реорганизации, ее деятельность не приостановлена, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков/подрядчиков;

- участник не нарушал договорных обязательств по предыдущим договорам с Автономным учреждением Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации  «Известия Мордовии».

 

Гарантийное письмо оформляется на бланке участника, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью.

3.5.2.2. Перечень документов, предъявляемых победителем  при заключении договора в обязательном порядке, и  требования к их оформлению

- Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации/государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо ее заверенная  копия, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты проведения торгов;

- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр  юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН налогоплательщика);

- Копия информационного письма из Госкомстата;

- Разрешительная документация, имеющая отношение к предмету запроса.

- Копия приказа (или протокола) о назначении руководителя организации.

- Доверенность на право  заключения договора (если договор заключается не лицом, уполномоченным действовать от имени организации без доверенности).

- Заполненный и подписанный победителем договор  согласно проведенному запросу предложений.

Все документы предоставляются на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации в срок не более 3-х (трех) рабочих дней после проведения Запроса и извещения Победителя.

В случае не предоставления вышеуказанных документов в течение 3-х (трех) рабочих дней после проведения Запроса Заказчик вправе считать, что Победитель уклоняется от заключения договора и предложить заключить договор участнику, давшему следующее лучшее ценовое предложение.

3.5.2.3. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.

Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией Организатором будет получена только одна заявка, несмотря на то, что запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая  заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Организатор заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

 

3.6 Оценка Предложений и проведение переговоров

3.6.1. Отборочная стадия 

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие ценового и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии организатор может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом организатор  не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

3.6.2. Проведение переговоров

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

3.6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из  критерия минимальной стоимости работ  при условии строгого соответствия всех участников предъявляемым требованиям.

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАПРОСУ

 

 4.1.   Приложение    № 1. Техническое задание (Спецификация)

      4.2.   Приложение   № 2. Письмо о подаче оферты.

      4.3.   Приложение   № 3. Ценовое предложение.

      4.4.   Приложение   № 4. Анкета участника.

      4.5. Приложение № 5. Техническое предложение.

      4.6.   Приложение  №6. Проект договора .

       

 

Приложение № 1

 

Техническое задание

 

 

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

Изготовление, транспортировка и монтаж флагштоков (высота 8 м, труба металлическая 108 в 133), белый цвет

 

шт.

 

60

 

 

Приложение № 2

 

ПИСЬМО ОФЕРТЫ

 

Уважаемые господа!

 

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на Интернет  сайте Организатора  и Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключать Договор на сумму _______________________________________________ в соответствии с Техническим предложением и Ценовым предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму. 

 

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до _______

 

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

 

  1. Ценовое предложение                                                                 — на ____ листах;
  2. Анкета Участника                                                                         — на ____ листах;
  3. Документы, перечисленные в Требованиях к Участнику         — на ____ листах.

 

 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

Инструкции по оформлению и заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость цифрами и словами, в рублях.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Запроса.


 

Приложение № 3

 

Ценовое Предложение

 

 

 

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

 

Сумма, руб.

 

1

Изготовление, транспортировка и монтаж флагштоков (высота 8 м, труба металлическая 108 в 133), белый цвет

 

шт.

 

60

 

 

 

 

 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4

              Анкета Участника

 

№ п/п

Наименование

Сведения об Участнике

  1.  

Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника

 

  1.  

Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

 

  1.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

 

  1.  

ИНН Участника

 

  1.  

Юридический адрес

 

  1.  

Почтовый адрес

 

  1.  

Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

 

  1.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

 

  1.  

Телефоны Участника (с указанием кода города)

 

  1.  

Факс Участника (с указанием кода города)

 

  1.  

Адрес электронной почты Участника

 

  1.  

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона

 

  1.  

Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника

 

  1.  

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность )

Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.          

 

                   Приложение 5

 

 

Техническое предложение

 

 

Участник процедуры закупки_________________________

 

Суть технического предложения

(в соответствии с требованиями технического задания)

 

 

 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

 

Приложение 6

Проект договора

 

ДОГОВОР

 

г. о. Саранск                                                                                                                   _______ 2012 г.

 

Автономное учреждение Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации  «Известия Мордовии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора-главного редактора Каштанова О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.  Заказчик поручает,  а  Исполнитель  принимает  на себя обязательства  по выполнению работ по  изготовлению и размещению наружной рекламы (далее- работа).

1.2. Работы оказываются в соответствии с техническим описанием (Приложение 1 к договору).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________(_______________) рублей.

2.2. Исполнитель  предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Датой выполнения работ считается дата, указанная в акте сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.  Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- 50% аванс, в течение 5 банковских дней со дня выставления счета;

- 50 % по факту выполнения работ, не позднее 10 (десяти) дней после подписания акта выполненных работ.

2.4. В стоимость работ включены расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой, расходы на монтаж, иные связанные с выполнением работ расходы, налоги, другие обязательные платежи, расходы на  техническое обслуживание.

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Работы выполняются в срок: изготовление - с момента заключения договора; монтаж – до 22 августа 2013 г.

Приемка работ по количеству к качеству производится по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Место выполнения работ - набережная водоема, прилегающая к  стадиону «Старт».

3.3. Исполнитель должен незамедлительно в письменной форме сообщать Заказчику о задержке выполнения работ, ее предположительной длительности и причинах.

3.4. Некачественные работы считаются невыполненными.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Исполнитель гарантирует,  что качество выполняемых работ соответствует требованиям технического описания.

4.2. Количество работ должно точно соответствовать количеству, указанному в техническом описании.

4.3. Срок предоставления гарантии качества работ: с момента монтажа флагштоков и до 22 августа 2013 г.

4.4. Объем предоставления гарантии качества работ: на весь объем выполнения работ.

4.5. Исполнитель в течение гарантийного срока производит техническое обслуживание флагштоков, устраняет их дефекты, а также производит замену поврежденных материалов в случае их частичной или полной порчи – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения дефектов.

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан:

  • выполнить работы в соответствии с техническим описанием;
  • исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором и техническим описанием.

5.2. Заказчик вправе:

  • осуществлять надзор в процессе выполнения работ;
  • предъявлять претензии к Исполнителю по качеству выполненных работ.    

5.3. Заказчик обязан:

  •        осуществить оплату выполненных Исполнителем работ;  
  • предоставить Исполнителю (по его запросам) информационные и иные материалы, необходимые для выполнения работ;
    • исполнять другие, обязательства предусмотренные настоящим Договором. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной  за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами  и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Изменение условий настоящего договора допускается только в случаях, установленных действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор составлен по результатам запроса предложений № 5/09/08/2012. Протокол от __________________.

8.2. Споры, возникающие в процессе исполнения договора, Стороны разрешают путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Исполнитель                                                        Заказчик

                                                                                 

 

Исполнитель                                                        Заказчик

 

 

__________________ 

 

_________________.

 

 

 

Приложение  1

к договору

                                                                   от _________________№______

 

Техническое описание

 

 

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

Изготовление, транспортировка и монтаж флагштоков (высота 8 м, труба металлическая 108 в 133), белый цвет

 

шт.

 

60




При полном или частичном использовании текстов индексируемая гиперссылка на сайт http://izvmor.ru/ обязательна.
Теги: закупки
Фото и Видео